Типовой Договор Аренды Автокрана

Из самого названия видно, что специальная техника предназначена для выполнения именно специальных задач. Отсутствие универсальности в данном случае компенсируется предельной функциональностью. Но как быть, если данная техника нужна не на постоянной основе или вообще планируется использоваться разово?

Именно такие случаи и приводят к необходимости заключить договор аренды спецтехники. Неверно будет думать, что строительные компании – лидеры рынка, постоянно обеспеченные заказами, данные машины имеют в собственности. Наоборот, именно эти фирмы вовремя поняли выгоду между приобретением в собственность фирмой груды дорогостоящего оборудования и временной его эксплуатацией. Более того, высвобождение средств не заканчивается на выводе ее с баланса предприятия. Экономия идет и из-за отсутствия расходов на техническое обслуживание, оплату места стоянки и т.д. Но все же необходимость применения спецтехники никуда не исчезла.

Все так же пользуются спросом грейдеры, траншейные экскаваторы, дорожные фрезы и пр. А с возникновением спроса всегда есть и предложение. Вопрос только в том, какие нюансы необходимо учесть при составлении договора аренды, на что обратить внимание и чем нельзя пренебречь. Содержание статьи. С чего начать В любом случае поиск приведет вас к арендодателю.

Компании-поставщики услуг бывают двух типов: прямые арендодатели и дочерние предприятия (входящие в состав крупных холдингов). Первые работают исключительно на вас, вторые отдают приоритет компаниям-партнерам.

  1. Образцы договора аренды автокрана > - предложим вам мануал Типовой договор аренды.
  2. Типовой договор аренды. Объектом аренды по Дoгoвору является. Автокран 150.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР. Аренды транспортных средств с экипажем. Срок аренды может быть продлен по соглашению Сторон. Типовой Договор Аренды. 5 и 6 настоящего договора. Условия эксплуатации автокранов.

Во втором случае стоимость аренды может быть ниже, но сроки передачи в эксплуатацию могут не совпадать с вашими планами. Безотносительно от формы организации предприятий, передача оборудования во временное пользование происходит следующими способами: Аренда без оператора Самый распространенный способ. Аренда техники, не требующей особой подготовки (трейлеры, грузовики, самосвалы, бульдозеры и т.п.) и особых условий эксплуатации. Арендатор экономит на оплате труда штатного оператора (уровень которой зачастую выше принятого в данной компании размера заработной платы), но ему вменяются в обязанность действия по контролю технического состояния машины, вплоть до расходов на ремонт.

Арендатор также обязан предоставить Арендодателю документы, подтверждающие квалификацию временного оператора, а также оговорить пункт об ответственности за его возможные некомпетентные действия, приведшие к ущербу. На данного временного оператора Арендодателем оформляется доверенность на право управления техникой (любого типа, хоть с правом передоверия, хоть без). Имя оператора (операторов) заносится в Договор или (что чаще всего) оформляется Допсоглашением. Наличие конкретных имен позволит Арендодателю в случае аварии правильно оформить документы в страховую компанию, а самого оператора мобилизует на бдительное отношение к временно вверенной ему технике. Следует учесть порядок приема-передачи техники в эксплуатацию и обратно с указанием основных пунктов:. внешний и внутренний осмотр;.

независимая экспертиза узлов и агрегатов и т.д. К этому и Арендатор, и Арендодатель должны быть готовы. Имеющиеся во множестве типовые формы документов подкорректировать с учетом конкретной ситуации не составит труда.

Аренда с экипажем Особенно применим в случае аренды сложной специальной техники, управление которой не под силу обычному специалисту. В случае такого вида соглашения компания-арендодатель берет на себя все вопросы по техническому состоянию машины, ее доставки к месту и с места работы, профилактику, перемещение ее между объектами (все – в случае необходимости). Арендатору же вменяется в обязанность проведение первичного и последующих инструктажей по ТБ и ОТ, закрепление за оператором постоянного руководителя, помощника (при необходимости), определение круга обязанностей помимо основных, доведение графика работ. Все эти моменты отражаются в Договоре и подлежат обязательному ознакомлению с ними оператора техники. Аренда спецтехники с оператором-собственником – частным лицом По сути, ничем не отличается от взаимоотношений с юридическим лицом. Но есть и особенности. Помимо Договора аренды техники с оператором оформляется Трудовой договор, в котором указываются все финансовые условия и порядок оплаты.

В Договор аренды вносится пункт об ответственности Арендодателя за техническое состояние машины. Несмотря на мнение о необязательности документального подтверждения квалификации оператора в данном случае, оно необходимо. Заключая Договор, частное лицо временно становится участником рабочего процесса, за которое несут ответственность перед законом лица, допустившие его к месту проведения работ. Следовательно, все документы, регламентирующие право оператора эксплуатировать технику, предоставляются Арендатору и в виде копий прикладываются к Трудовому договору.

Отдельные моменты, вроде уплаты налогов или оформления актов выполненных работ, решаются по мере из возникновения. Договор временного найма физического лица столь распространен, что не вызовет заминки ни у одной бухгалтерии. Аренда отдельных узлов и агрегатов Как правило, сезонный договор.

К имеющейся в собственности технике дополнительно заказывается, например, оборудование для уборки снега. Популярностью у Арендодателя такое соглашение не пользуется в силу именно своей непостоянности. Этот пункт включается отдельно в Договор об аренде или оформляется Дополнительным соглашением, такое оформление отношений более выгодно обеим сторонам.

Договор Найма Квартиры Образец

«Холодная» аренда Оригинальный способ решения проблем в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Случается, что Арендатор может менять очередность выполняемых работ, и арендованная техника ему временно становится не нужна. Чтобы избежать этого, Договор аренды составляется не на конкретное оборудование, а на выбор в случае необходимости. То есть, Арендодатель обязуется в установленный срок передать в эксплуатацию тот или иной тип машин, если он будет поставлен в известность об этом не позднее установленного же срока. Расчет в таких случаях производится конкретно по каждому виду техники и оформляется отдельными Актами работ. В «холодном» Договоре указывается лишь перечень возможной необходимой техники и сроки ее передачи в пользование, а так же стоимость аренды.

«Абонентская» аренда Исходя из названия, данный вид Договора заключается на аренду техники в строго определенные временные интервалы. Популярен среди компаний, входящих в единый холдинг, но имеющих разные формы собственности. Выгоден более низкой ценой за оказываемые услуги именно в силу их нерегулярности. Нюансы оформления договора аренды спецтехники Договор об аренде ничем не отличается от других. На всякий случай, освежим основные моменты, обязательные к присутствию в Договоре:. Фирменный бланк.

Любой Договор заключается на бланке Организации, на котором присутствуют ее реквизиты, полное имя и юридический адрес. Оказываемые услуги. В этом пункте максимально подробно перечисляются все виды услуг, начиная с перечня поставляемого оборудования и заканчивая вопросами об его транспортировке.

Обязанности. Кроме обязанностей по предоставлению услуг, учитываются условия доставки техники и поддержание ее технического состояния на соответствующем уровне. Оплата услуг. Помимо оплаты собственно услуг аренды, сюда включаются параграфы о финансовой ответственности за нарушение сроков (с обеих сторон), об оплате сверхурочных работ и пр. Срок действия. Сроки оговариваются всегда конкретные. Почти всегда добавляется пункт об автоматической пролонгации Договора на этот же срок в случае, если стороны не уведомили об обратном.

Это делается ради сокращения бюрократических проволочек, связанных с перезаключением контракта. В сложных условиях сроки Договора могут зависеть от сроков выполнения самих работ, тогда окончанием действия Договора считается дата подписания Акта выполненных работ. Заключение Не стоит полагать, что аренда специального оборудования распространена только в нашей стране. Наоборот, такой способ использования техники в настоящее время является самым популярным во всем мире. Рациональное обхождение с собственными средствами – признак высокого профессионализма.

(Размер: 50,5 KiB Скачиваний: 9 384) (Размер: 106,0 KiB Скачиваний: 7 489).

Нам не все равно Наша организация постоянно оказывает благотворительную помощь детским приютам и церковным обителям в доставке грузов по Москве и Московской области на грузовых автомашинах разных марок mp © 2011 ДОГОВОР НА УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ № г. Москва 2011 г. ЗАКАЗЧИК: , в лице Генерального директора , действующего на основании устава с одной стороны и ИСПОЛНИТЕЛЬ: в лице Генерального директора , действующего на основании устава, с другой стороны, составили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках настоящего договора оказывать услуги Заказчику по предоставлению на объекты Заказчика строительной техники (автотранспорта), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его. Предусмотренные настоящим Договором услуги оказываются Исполнителем только при условии получения от Заказчика заявки по установленному образцу (приложения № 2). Заявка предоставляется Заказчику в письменном виде, путем отправки на факс, либо по электронной почте, либо с доставкой курьерской службой.

Заявка подписывается уполномоченным представителем Заказчика. Принятые к исполнению заявки являются неотъемлемой частью настоящего договора.

До момента получения оригиналов все копии предоставленных документов имеют юридическую силу для обеих Сторон. Строительная техника (автотранспорт) предоставляется в исправном состоянии с обслуживающим персоналом и заправкой ГСМ (дизельным топливом) для работы на объекте, указанном Заказчиком, если иное не оговорено в дополнительном соглашении. Предоставляемая строительная техника (автотранспорт) должна соответствовать техническому состоянию, обеспечивающую ее безопасную эксплуатацию. Предоставляемые Заказчику Исполнителем услуги по управлению и технической эксплуатации строительной техники (автотранспорта) должны обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с целями работ, указанными в заключенном между сторонами договоре.

В рамках исполнения договора Исполнитель имеет право использовать строительную технику (автотранспорт) третьих лиц, при этом Исполнитель не перевыставляет Заказчику затраты, понесенные им при привлечении к исполнению данного договора сторонних организаций (третьих лиц), а учитывает их в своем налоговом учете. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 2.1. В согласованные сроки предоставлять Заказчику строительную технику (автотранспорт) в технически исправном состоянии. Предоставляемая Заказчику строительная техника (автотранспорт) должна соответствовать техническому состоянию, обеспечивающему ее безопасную эксплуатацию. При поступлении от Заказчика сведений о неисправности строительной техники (автотранспорта) в кратчайшие сроки производить ее ремонт или замену на исправную.

Исполнитель обязуется предоставить для управления и технической эксплуатации строительной техники (автотранспорта) квалифицированный персонал, члены которого имеют документы, разрешающие осуществлять управление данной строительной техникой (автотранспортом). Персонал, осуществляющий управление и техническую эксплуатацию строительной техникой (автотранспортом) и его квалификация должна отвечать обязательным для сторон правилам и условиям настоящего договора, а если обязательными для сторон правилами такие требования не установлены, требованиям обычной практики эксплуатации строительной техники (автотранспорта) данного вида и условиям договора. Персоналом, осуществляющим управление и техническую эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) являются работники Исполнителя. Они подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации строительной техники (автотранспорта). Исполнитель обязан провести персоналу, осуществляющему управление и техническую эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) инструктаж по технике безопасности. Расследование несчастного случая, произошедшего с работником Исполнителя производится уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

Аренды

Ежедневно предоставлять Заказчику оформленные путевые листы для проставления в них отметок о фактически отработанном времени. Предоставлять Заказчику счета на оплату, прилагая к ним унифицированные формы первичной документации (Утвержденные постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 года № 78) – путевые листы (форма №№ ЭСМ-2, ЭСМ-3, ЭСМ-4, форма №№ 1-Т, 3 спец., 4-с, 4-п), справки для расчетов за выполненные работы (услуги) (форма № ЭСМ-7), счет-фактуры, акты выполненных работ. Передача документов Заказчику осуществляется вместе с реестром документов.

Представитель Заказчика обязан сделать отметку о получении им первичных документов в данном реестре. Соблюдать установленные на объекте правила по охране труда, пожарной безопасности, трудового распорядка. Осуществлять контроль за работой строительной техники (автотранспорта) на объектах Заказчика. Выполнять свои обязательства в полном объеме по данному Договору. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.1.

Обеспечить доступ представителям Исполнителя к объектам производства работ указанным в заявке. Соблюдать все условия безопасной эксплуатации строительной техники (автотранспорта) в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации строительных машин, утвержденными Госгортехнадзором (ГГТН), согласованные с проектом производства работ или технологическими картами. Обеспечивать сохранность имущества Исполнителя, находящегося на объекте Заказчика, при условии обязательной передачи вышеуказанного имущества под роспись в журнале регистрации Заказчика. В случае утраты (порчи) строительной техники (автотранспорта) Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость утраченного, в случае порчи стоимость ремонта (в данном случаи, составляется либо акт по обоюдному согласию, или привлекаются независимые эксперты). При стояночном режиме работ предоставить благоустроенное бытовое помещение для размещения работников, обслуживающих строительную технику (автотранспорт). Обеспечивать по согласованию с Исполнителем доставку водителей и экипажи на строительные объекты.

Договор Сдачи Квартиры

Обеспечить безопасную эксплуатацию строительной техники (автотранспорта) на объекте Заказчика. Ежедневно заполнять путевые листы строительной техники (автотранспорта), заверяя их подписью ответственного лица на объекте и печатью (штампом) Заказчика. Отказ от оплаты надлежащим образом выполненных работ по правильно оформленной первичной документации не допускается. Заказчик обязан своевременно подписывать акты выполненных работ. В случае отказа Заказчика от подписания акты выполненных работ, Заказчик обязан в трёхдневный срок с момента получения акта представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания, с указанием документально подтверждённых причин отказа. В случае если Заказчик не подписывает акты выполненных работ (услуг) и не предоставляет мотивированный отказ в подписании акта в течение вышеуказанного срока, выполненные Исполнителем работы (услуги) считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате. Ежемесячно производить оплату за оказанные услуги, по выставленным счетам, на основании подписанных форм первичной учетной документации по учету работы строительной техники (автотранспорта).

В сроки и по расценкам, установленным приложением к настоящему Договору, осуществлять оплату за услуги, оказываемые Исполнителем. Выполнять свои обязательства в полном объёме по данному Договору. Заказчик обязан произвести инструктаж своего персонала по технике безопасности при эксплуатации строительной техники (автотранспорта). Заказчик обязан использовать предоставляемую Исполнителем технику в строгом соответствии с ее назначением и техническими характеристиками. По окончании работ Заказчик обязан вернуть Исполнителю технику в состоянии, соответствующем требованиям и условиям договора.

Типовой Договор Аренды Автокрана

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 4.1. Стоимость одного машино-часа договорная, зафиксированная в приложении № 1. Изменение цен на оказываемые услуги оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. Приложение является неотъемлемой частью договора. Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого времени, т.е.

8 часов по оказанию услуг, в том числе, 1 час подачи. При фактически меньшем объеме работ, отказе после подачи техники на объект или простое по вине Заказчика, последний обязан оплатить минимум оплачиваемого времени за 1 день работы, т. В случае не использования Техники по назначению в течение суток, при условии что техника находится в исправности, арендная плата за указанный период уплачивается Заказчиком в размере стоимости четырех часов за каждые сутки простоя. До начала оказания услуг и предоставления строительной техники (автотранспорта) на объект, Заказчик осуществляет авансовый платеж по выставленному Исполнителем счету. При завершении выполнения работ (оказания услуг) Стороны производят полный взаиморасчет по фактически отработанному времени в течение 15 дней с даты выставления акта выполненных работ. 4.4 В случае не получения оговоренной в договоре или Заявке суммы предоплаты, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по данному договору до момента получения денежных средств на расчетный счет. Заказчик оплачивает дополнительные расходы, связанные с перебазировкой подвижного состава для работы вне места его постоянного пребывания и обратно или с объекта на объект.

Обо всех передвижениях строительной техники (автотранспорта) Заказчик обязан уведомить Исполнителя не позднее, чем за сутки до снятия с объекта. При выполнении междугородних перевозок и при перемещении подвижного состава для работы вне места его постоянного пребывания Заказчик производит оплату в зависимости от километража. При оформлении оказанных услуг стороны руководствуются Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 28 ноября 1997 г.

№ 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте». ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Стороны обязуются выполнять предписания и правила по охране труда, техники безопасности, санитарной и пожарной безопасности, охране окружающей среды. Исполнитель несет полную ответственность за последствия, связанные с передачей заказчику строительной техники (автотранспорта) несоответствующей техническому состоянию, обеспечивающему ее безопасную эксплуатацию. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю штрафные пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков подачи техники Исполнитель уплачивает Заказчику штрафные пени в размере 0,1% от суммы работ по Договору за каждый день просрочки.

При наличии каких-либо замечаний к качеству оказываемых услуг, и Заказчик делает отметку в путевом листе и составляет в письменном виде соответствующую претензию. Стороны несут ответственность за безопасную эксплуатацию транспортных средств и строительной техники в соответствии с установленными нормативными актами. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора либо связанные с настоящим договором, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий настоящего договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена факсами, сообщениями посредством электронной почты и т.д. При этом одна сторона обязуется при разрешении споров направить другой стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в её удовлетворении) не позднее 3 (трех) дней с даты её получения. Все уведомления и сообщения, в том числе претензии, должны направляться в письменной, электронной или иной форме (по факсу, почте, курьерской доставкой с вручением, представителем организации и т.д.). Уведомления, сообщения, претензии и иные исходящие документы от имени Исполнителя будут считаться исполненными надлежащим образом, а соответственно иметь юридическую силу, если они посланы таким образом, что подтверждает их получение другой стороной.

До обращения в арбитражный суд обязателен претензионный порядок разрешения споров. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражный суд по месту нахождения истца. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1.

Договор Аренды Офисного Помещения

В случае хищения или повреждения строительной техники (автотранспорта), составляется двухсторонний акт, определяющий ущерб и устанавливающий степень материальной ответственности каждой из сторон. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. В случае невыполнении п. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ на объекте до момента устранения условий препятствующих безопасной эксплуатации строительной техники (автотранспорта). В случае невозможности или отказа Заказчика от устранения таких причин Исполнитель вправе отозвать строительную технику (автотранспорт) с объекта, уведомив об этом Заказчика. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 20 г.

Если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет постоянно автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: Наименование Адрес юридический Адрес почтовый ИНН/КПП Расчетный счет Наименование банка БИК Кор. Счет Телефоны Электронная почта ИСПОЛНИТЕЛЬ: Наименование Адрес юридический Адрес почтовый ИНН/КПП Расчетный счет Наименование банка БИК Кор. Счет Телефоны (495) 740-33-44 Электронная почта info@moscow-perevozki.ru От ЗАКАЗЧИКА От ИСПОЛНИТЕЛЯ Генеральный директор / / м.п. Генеральный директор / / м.п. Приложение №1 к Договору № -11 от 20 г.

ПРОТОКОЛ согласования договорных цен № п/п Наименование строительной техники (автотранспорта) Стоимость в рублях без учета НДС 18% 1 час смена 8ч. 1 № п/п Наименование услуг Доставка Стоимость в рублях без учета НДС 18% 1 Доставка техники 1 ед. Примечания: Цены указаны в рублях без учета НДС 18%. Перевозка за МКАД оплачивается в два конца Упаковка груза: — цена договорная, в зависимости от кол-ва груза. Страхование: от 0,1% стоимости груза От ЗАКАЗЧИКА От ИСПОЛНИТЕЛЯ Генеральный директор / / м.п. Генеральный директор / / м.п.

Для записи и чтения нот используют нотный стан – это строка для записи нот в виде пяти параллельных линий (правильнее сказать – линеек). Ноты для фортепиано для первого класса.

Презентация ук уроку по биологии в 7 классе 'Нервная система. Впервые нервная система в виде разбросанных по всему телу нервных клеток, связанных отростками, появилась у кишечнополостных. Инстинкт' из раздела 'Эволюция строения и функций органов и их систем'. Решеба матем 7 класс. Взаимоотношения с окружающей средой и с другими животными определяются уровнем развития нервной системы.

Приложение №2 к Договору № -11 от 20 г. ЗАЯВКА на работу спецтехники № Дата заполнения от 20 года Заказчик: Дата и время начала работ Адрес Контактное лицо, телефон Наименование техники, характеристики Режим работы Продолжительность работы Характер работ Условия оплаты Дополнительные условия Примечания:. ЗАКАЗЧИК с тарифами ИСПОЛНИТЕЛЯ ознакомлен.

Договор Аренды Квартиры Скачать

В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от перевозки позднее 18-00 дня, предшествующего дню перевозки, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ 50% стоимости минимального заказа данного автомобиля. Заявка, направленная по факсу или электронной почте имеет полную юридическую силу оригинала. При отсутствии долгосрочного договора данная заявка имеет силу договора на разовую перевозку. От ЗАКАЗЧИКА От ИСПОЛНИТЕЛЯ Генеральный директор / / м.п. Генеральный директор / / м.п.

Договор аренды спецтехники с предоставлением управления и эксплуатации.